CONTRAT DE MAÎTRE D'OEUVRE
PREAMBULE
Outre les dispositions particulières du contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment :
la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et Maître d'Oeuvre et ses décrets d'application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction codifiée aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil et aux articles L 241-1 et suivants du code des assurances les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Le Maître d'ouvrage devra faire exécuter le branchement d’eau qui servira à l’alimentation du chantier pendant les travaux. Ce branchement et les consommations seront à la charge du Maître d’ouvrage.
La profondeur des fondations prévues au devis est de 70 cm par rapport au terrain naturel. L'adaptation au bon sol, selon état du terrain, faux niveau, résistance inférieure à 2 kg/cm2 fera l’objet d’un chiffrage particulier restant à la charge du maître d'ouvrage (ouvrage non inclus dans le devis annexé au présent contrat).
PARTIES CONTRACTANTES
Le maître d'ouvrage :
M/Mme contractant en son nom personnel.
La société n° RCS
Représentée par dûment habilité.
En qualité de
Adresse
Téléphone Télécopie Courriel
Le Maître d'Oeuvre
contractant en son nom personnel.
DESIGNATION DE L'OPERATION
Adresse du terrain :
Références cadastrales :
Surface foncière du terrain :
Estimation de la surface de plancher
Autres informations
PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces constitutives du contrat sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante
- Le présent contrat & les devis / descriptifs détaillés & plans
ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
Au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage déclare disposer d’une enveloppe financière
globale (hors acquisition de terrain) de €HT, soit €TTC étant entendu que le taux de TVA applicable est de
Conformément aux articles L.312-15 et suivants du code de la consommation (relatifs à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier), l’article 12 précise si le maître d’ouvrage a ou non recours à un ou plusieurs prêts bancaires pour assurer le financement de cette opération et les conséquences de la souscription de ces prêts.
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
5.1 - Droits et obligations du maître d’ouvrage
■ Programme et contraintes
Le maître d’ouvrage s’oblige à fournir à l’architecte toutes données juridiques (dont notamment titres de propriété, servitudes, certificat d’urbanisme, limites séparatives, etc.), études antérieures et données techniques (dont notamment levés de géomètre, résultats et analyse de la campagne de sondages, contraintes climatiques, sismiques, etc.) nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée.
■ Assurances du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par le maître d’oeuvre de l’obligation de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance de dommages à l’ouvrage, conformément à l’article L 242-1 du code des assurances (dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement).
Le maître d'ouvrage déclare souscrire. avant l'ouverture du chantier. une assurance dommages à ouvrage.
Conformément à l'article L 242-1 du code des assurances.
Le maître d'ouvrage déclare ne pas souscrire avant l'ouverture du chantier . une assurance de dommages à l'ouvrage.conformément à l'article L 242-1 du code des assurance. Mais reconnait avoir été informé par le maître d'oeuvre du caractére obligatoire à la souscription de cette assurance.
Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment les dommages subis par l’ouvrage pendant l’exécution des travaux et les dommages causés aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux.
■ Approbation des documents établis par le maître d’oeuvre
Le maître d’ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le maître d’oeuvre. Cette approbation vaut acceptation par le maître d’ouvrage de l’élément de mission concerné et des honoraires correspondants et vaut notification de poursuivre la mission. En cas de refus, le maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents. Passé le délai convenu, l’approbation est réputée acquise.
Conséquences du refus motivé du maître d’ouvrage : le maître d’oeuvre s’engage à reprendre les études de l’élément concerné sans rémunération supplémentaire à la condition que le programme n’ait pas été modifié.
5.2 - Droits et obligations du maître d’oeuvre
■ Information du maître d’ouvrage
Le maître d’oeuvre fournit au maître d’ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. Il l’informe notamment de toute évolution significative du coût de l’opération. Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord écrit du maître d’ouvrage.
■ Assurance professionnelle du maître d’oeuvre
Le maître d’oeuvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie par contrat n° RC 695 J09U 000/318 Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.
L’attestation d’assurance professionnelle du maître d’oeuvre est jointe au présent contrat.
6 COORDINATION SPS
Conformément aux dispositions de l'article L.235-4 du code du travail, les particuliers entreprenant une opération de construction pour leur usage personnel, celui de leur conjoint ou de leurs ascendants ou descendants, bénéficient d'un régime particulier. La coordination est assurée par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. En pratique, cette coordination n'est assujettie à aucun formalisme.
Si le Maître d'Oeuvre est chargé de la consultation des entreprises, il devra préciser aux entreprises attributaires que le chantier est soumis à coordination et devra leur indiquer le nom de la personne chargée d'assurer la maîtrise d'oeuvre du chantier.
7 DEFINITIONS DES ELEMENTS DE MISSION
7.1 - Etudes d'avant-projet
Le Maître d'Oeuvre arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions techniques retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/100 1cm/mètre), avec certains détails significatifs éventuels. Sur la base du programme et de l'esquisse approuvée par le maître d'ouvrage, le maitre d'oeuvre établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux (estimation assortie d'un taux de tolérance de plus ou moins 3 %).
7.2 - Dossier Permis de construire
Elaboration du dossier de Permis de construire :
Le Maître d'Oeuvre établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur.
Il assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif.
Le maître d'ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d'avant-projet.
Instruction du Permis de construire :
Postérieurement au dépôt du permis de construire, et à sa demande, le Maitre d'oeuvre assiste le maître d’ouvrage dans ses rapports avec les administrations.
Le maître d'ouvrage informe le maitre d'oeuvre de tout échange de correspondance avec l'administration.
Dès réception du permis de construire, il transmet au maitre d'oeuvre copie de l'arrêté et de ses annexes, et procède à l'affichage réglementaire sur le terrain.
7.3 - Les études de Projet de conception générale
Le Maitre d'oeuvre précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre.
Le Maitre d'oeuvre établit un descrpitif des ouvrages pour chaque corps d’état :
s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux.Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/50 (2cm/mètre) avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées.
Le Maitre d'oeuvre établit un coût prévisionnel détaillé des travaux, dans la limite d'un taux de tolérance de 3 % en monnaie constante et détermine le calendrier prévisible du déroulement de l’opération.
Le projet ne comporte ni les études d'exécution, ni l'établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui restent à la charge des entreprises.
7.4 - Assistance pour la passation des contrats de travaux
Dossier de consultation des entreprises
Le maître d'ouvrage examine avec le Maitre d'oeuvre les modalités de réalisation de l'ouvrage et choisit le mode de dévolution des marchés de travaux suivant :
Par corps d'état séparés Par groupement d'entreprises
Le maître d’ouvrage dresse, avec l’aide du Maitre d'oeuvre, la liste des entreprises à consulter.
Le Maitre d'oeuvre rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres.
Le Maitre d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage pour l'établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier d'appel d'offres : règlement de la consultation, cahier des clauses administratives particulières (CCAP), projet de marché ou d'acte d'engagement, liste des documents contractuels avec leur ordre de priorité, etc.
Le maître d'ouvrage approuve le dossier de consultation et le fournit aux entreprises consultées.
Mise au point des contrats de travaux
Le Maitre d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, procède à leur analyse comparative, établit son rapport, propose au maître d'ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux.
Le maître d'ouvrage et l’entrepreneur retenu par lui signent les pièces du marché et les éventuels avenants.
En cas de consultation infructueuse, le maître d'ouvrage peut demander au Maitre d'oeuvre d'adapter ses études sans rémunération supplémentaire.
Le maître d'ouvrage convient avec le Maitre d'oeuvre de la date d'ouverture du chantier, signe et transmet à l’autorité compétente la Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier.
7.5 - Visa
Les études d'exécution étant intégralement réalisées par les entreprises, le Maitre d'oeuvre en examine la conformité au projet de conception générale qu’il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées.
La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.
7.6 - Direction de l'exécution des contrats de travaux
Le maître d'ouvrage signe l'ordre de service ordonnant l'ouverture du chantier. Il signe également les éventuels avenants aux marchés de travaux.
Le Maitre d'oeuvre rédige et signe les ordres de service pour l'exécution des travaux des différents corps d'état. Il organise et dirige les réunions de chantier et en établis les comptes rendus (matérialisés par courriel ), qu'il diffuse à tous les intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l'entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un élai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde.
Le maître d'ouvrage formule, sous huitaine, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler l’entrepreneur dans le respect des conditions du marché, et à informer le Maitre d'oeuvre de tout versement qu’il effectue. Il s'interdit de donner directement des ordres à l'entrepreneur ou de lui imposer des choix de techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les conséquences éventuellement dommageables de son immixtion.
autre :
Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier du Maitre d'œuvre et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître d'ouvrage.
7.7 - Coordination inter entreprises
Le Maitre d'Oeuvre assure la coordination inter entreprises du chantier.
7.8 - Assistance aux opérations de réception
Lorsque l'ouvrage est en état d'être réceptionné, la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente. Elle est prononcée par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserve, et constitue le point de départ des délais des garanties légales.
Le Maitre d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux : il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, il rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d'ouvrage au cours de la réception. Le maître d'ouvrage signe les procès-verbaux.
Postérieurement à la réception, le Maitre d'oeuvre suit le déroulement des reprises liées aux éventuelles réserves formulées
à la réception et constate, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d'ouvrage
Conformément à l’article1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure du maître d'ouvrage restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Après la réception, qu’elle soit formelle ou tacite, le maître d’ouvrage transmet la déclaration d’achèvement des travaux à la mairie.
8 CONTENU DE LA MISSION ET REMUNERATION
8.1 - Contenu et rémunération
Pour la mission qui lui est confiée, le Maitre d'oeuvre est rémunéré, exclusivement par le maître d'ouvrage, sous la forme d'honoraires qui sont fonction du contenu du programme, de l'étendue de la mission et de la complexité de l'opération.
Le montant de la rémumération sur la base d'une mission compléte est forfaitaire soit : HT
€TTC €TTC €TTC
Rémunération due par le
maître d'ouvrage
€HT €HT €HT du forfait
% du forfait de rémumération 100 % 65 % 45 % du forfait
Assistance pour la passation des contrats de
travaux 5 % du forfait
Direction de l'exécution des contrats de travaux
(visa inclus) 35 % du forfait
Assistance aux opérations de réception 5 %
Projet de conception générale du forfait 25 %
Permis de construire
Avant-Projet et Elaboration du dossier de
permis de construire 35 % d u f o r f a i t 40 % du forfait du forfait
Elément de mission Mission complète Mission partielle Mission partielle
jusqu'au dossier projet
Echelonnement des paiements :
Pour une mission complète, un acompte de 50% des phases avant-projet, PCG et passation des contrats de travaux sera réglé à la signature du présent contrat.
- Les 50% restant des phases avant-projet, PCG et passation des contrats de travaux seront réglé au dépôt du permis de construire
- Les honoraires relatifs à la phase "Direction de l'exécution des contrats de travaux" sont réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier.
Pour une mission partielle jusqu'au "dossier projet", un acompte de 30 % sera réglé à la signature du présent contrat.
- 50 % des honoraires au dépôt du permis de construire.
- 20 % des honoraires restant à la fin de dossier projet de conception générale.
Pour une mission partielle "permis de construire", un acompte de 50% sera réglé à la signature du présent contrat.
- 50 % des honoraires restant au dépôt du dossier de permis de construire.
.
Délais de paiement : Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues au Maître d'oeuvre pour l' exercice de sa mission dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au taux légal majoré, sans mise en demeure préalable.
8.2 - Délais d'exécution et délais d'approbation
ELEMENTS DE MISSION Délai d'exécution des prestations
(semaines)
Délai d'approbation par le maître d'ouvrage (semaines)
Avant-Projet
Dossier de demande de Permis de construire
Projet de Conception Générale
Dossier de consultation des entreprises
8.3 - Achèvement de la mission
La mission du Maitre d'oeuvre prend fin soit à l'issue des opérations de réception soit à la levée des réserves formulées au cours de la réception.
MODIFICATION DU CONTRAT - PRESTATIONS OU CHARGES SUPPLEMENTAIRES
Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandées par le maître d'ouvrage donnent lieu à l' établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction. En particulier, le dépassement de la durée de l'exécution des travaux du fait de l' entrepreneur donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires pour permettre au Maitre d'oeuvre de prolonger son temps de présence sur le chantier. Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par le Maitre d'oeuvre que le montant de ces honoraires supplémentaires peut
être déduit du marché de l'entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché. Si le maître d'ouvrage ou si des circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes extérieurs dont l'intervention n'est pas incluse dans le présent contrat, les dépenses y afférentes ne sont pas à la charge du Maitre d'oeuvre.
20%
45 %
Etant entendu que le Maître d'ouvrage verse au Maître d'oeuvre, en plus des honoraires, la TVA au taux en vigueur.
10 PROPRIETE INTELLECTUELLE
La propriété du Maitre d'oeuvre sur ses oeuvres trouve son fondement dans les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Le Maitre d'oeuvre jouit, entant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Le maître d'ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat.
Lorsque le maître d'ouvrage poursuit, sans le concours du Maitre d'oeuvre, auteur de l'oeuvre, la réalisation de l'opération, objet du présent contrat, il doit respecter son droit moral et lui donner les moyens de s'assurer du respect de son oeuvre.
11 INDISPONIBILITE DU MAITRE D'OEUVRE
Si, par suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre cause sérieuse, le Maitre d'oeuvre est dans l'impossibilité d'achever sa mission, son remplaçant est proposé au maître d'ouvrage par lui-même ou par ses ayants droit.
12 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER
Les dispositions suivantes s’appliquent notamment aux dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou ’entretien d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque ces dépenses dépassent un montant fixé par décret à 21 500 euros (art. L. 312-2 du code de la consommation). Les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, en sont exclus (art.L.312-3du Code de la consommation).
Le maître d’ouvrage envisage-t-il de recourir à un ou plusieurs prêts pour financer en tout ou partie l’opération :
OUI NON
Si la réponse est NON : le maître d’ouvrage doit recopier de sa main, en toutes lettres, la mention suivante :
« Je soussigné,............. (Nom et Prénom), maître d'ouvrage, déclare ne pas demander de prêt pour la
réalisation de cette opération et reconnaît avoir été informé des conséquences de ma renonciation et notamment du fait que, si je recourais néanmoins à un prêt, je ne pourrais me prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au crédit immobilier » (art. L. 312-17 du Code de la consommation).
Montant total TTC à financer à l'aide de prêts :
RESILIATION
Le présent contrat est résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du présent contrat.
13.1 - Résiliation sur initiative du maître d'ouvrage
En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du Maitre d'oeuvre, ce dernier a droit au paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8.1 du présent contrat et d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif du Maitre d'oeuvre, l’indemnité de résiliation de 20% n’est pas due.
13.2 - Résiliation sur initiative du Maitre d'oeuvre
La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative du Maitre d'oeuvre que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :
la perte de la confiance manifestée par le maître d'ouvrage
l'impossibilité pour le Maitre d'oeuvre de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires
le choix imposé par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage
la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.
En cas de résiliation sur initiative du Maitre d'oeuvre, celui-ci a droit au paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article 8.1 du présent contrat. De plus, lorsque la résiliation est justifiée par le comportement fautif du maître d’ouvrage, le Maitre d'oeuvre a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
LITIGES
En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir un mediateur, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parties conviennent des dispositions particulières ci-après :
Fait à Le
Le Maitre d'oeuvre (lu et approuvé, cachet et signature) Le maître d'ouvrage (lu et approuvé, signat
PREAMBULE
Outre les dispositions particulières du contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment :
la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et Maître d'Oeuvre et ses décrets d'application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction codifiée aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil et aux articles L 241-1 et suivants du code des assurances les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Le Maître d'ouvrage devra faire exécuter le branchement d’eau qui servira à l’alimentation du chantier pendant les travaux. Ce branchement et les consommations seront à la charge du Maître d’ouvrage.
La profondeur des fondations prévues au devis est de 70 cm par rapport au terrain naturel. L'adaptation au bon sol, selon état du terrain, faux niveau, résistance inférieure à 2 kg/cm2 fera l’objet d’un chiffrage particulier restant à la charge du maître d'ouvrage (ouvrage non inclus dans le devis annexé au présent contrat).
PARTIES CONTRACTANTES
Le maître d'ouvrage :
M/Mme contractant en son nom personnel.
La société n° RCS
Représentée par dûment habilité.
En qualité de
Adresse
Téléphone Télécopie Courriel
Le Maître d'Oeuvre
contractant en son nom personnel.
DESIGNATION DE L'OPERATION
Adresse du terrain :
Références cadastrales :
Surface foncière du terrain :
Estimation de la surface de plancher
Autres informations
PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces constitutives du contrat sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante
- Le présent contrat & les devis / descriptifs détaillés & plans
ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
Au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage déclare disposer d’une enveloppe financière
globale (hors acquisition de terrain) de €HT, soit €TTC étant entendu que le taux de TVA applicable est de
Conformément aux articles L.312-15 et suivants du code de la consommation (relatifs à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier), l’article 12 précise si le maître d’ouvrage a ou non recours à un ou plusieurs prêts bancaires pour assurer le financement de cette opération et les conséquences de la souscription de ces prêts.
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
5.1 - Droits et obligations du maître d’ouvrage
■ Programme et contraintes
Le maître d’ouvrage s’oblige à fournir à l’architecte toutes données juridiques (dont notamment titres de propriété, servitudes, certificat d’urbanisme, limites séparatives, etc.), études antérieures et données techniques (dont notamment levés de géomètre, résultats et analyse de la campagne de sondages, contraintes climatiques, sismiques, etc.) nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée.
■ Assurances du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par le maître d’oeuvre de l’obligation de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance de dommages à l’ouvrage, conformément à l’article L 242-1 du code des assurances (dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement).
Le maître d'ouvrage déclare souscrire. avant l'ouverture du chantier. une assurance dommages à ouvrage.
Conformément à l'article L 242-1 du code des assurances.
Le maître d'ouvrage déclare ne pas souscrire avant l'ouverture du chantier . une assurance de dommages à l'ouvrage.conformément à l'article L 242-1 du code des assurance. Mais reconnait avoir été informé par le maître d'oeuvre du caractére obligatoire à la souscription de cette assurance.
Il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment les dommages subis par l’ouvrage pendant l’exécution des travaux et les dommages causés aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux.
■ Approbation des documents établis par le maître d’oeuvre
Le maître d’ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le maître d’oeuvre. Cette approbation vaut acceptation par le maître d’ouvrage de l’élément de mission concerné et des honoraires correspondants et vaut notification de poursuivre la mission. En cas de refus, le maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents. Passé le délai convenu, l’approbation est réputée acquise.
Conséquences du refus motivé du maître d’ouvrage : le maître d’oeuvre s’engage à reprendre les études de l’élément concerné sans rémunération supplémentaire à la condition que le programme n’ait pas été modifié.
5.2 - Droits et obligations du maître d’oeuvre
■ Information du maître d’ouvrage
Le maître d’oeuvre fournit au maître d’ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. Il l’informe notamment de toute évolution significative du coût de l’opération. Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord écrit du maître d’ouvrage.
■ Assurance professionnelle du maître d’oeuvre
Le maître d’oeuvre est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie par contrat n° RC 695 J09U 000/318 Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.
L’attestation d’assurance professionnelle du maître d’oeuvre est jointe au présent contrat.
6 COORDINATION SPS
Conformément aux dispositions de l'article L.235-4 du code du travail, les particuliers entreprenant une opération de construction pour leur usage personnel, celui de leur conjoint ou de leurs ascendants ou descendants, bénéficient d'un régime particulier. La coordination est assurée par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. En pratique, cette coordination n'est assujettie à aucun formalisme.
Si le Maître d'Oeuvre est chargé de la consultation des entreprises, il devra préciser aux entreprises attributaires que le chantier est soumis à coordination et devra leur indiquer le nom de la personne chargée d'assurer la maîtrise d'oeuvre du chantier.
7 DEFINITIONS DES ELEMENTS DE MISSION
7.1 - Etudes d'avant-projet
Le Maître d'Oeuvre arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions techniques retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/100 1cm/mètre), avec certains détails significatifs éventuels. Sur la base du programme et de l'esquisse approuvée par le maître d'ouvrage, le maitre d'oeuvre établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux (estimation assortie d'un taux de tolérance de plus ou moins 3 %).
7.2 - Dossier Permis de construire
Elaboration du dossier de Permis de construire :
Le Maître d'Oeuvre établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur.
Il assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif.
Le maître d'ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d'avant-projet.
Instruction du Permis de construire :
Postérieurement au dépôt du permis de construire, et à sa demande, le Maitre d'oeuvre assiste le maître d’ouvrage dans ses rapports avec les administrations.
Le maître d'ouvrage informe le maitre d'oeuvre de tout échange de correspondance avec l'administration.
Dès réception du permis de construire, il transmet au maitre d'oeuvre copie de l'arrêté et de ses annexes, et procède à l'affichage réglementaire sur le terrain.
7.3 - Les études de Projet de conception générale
Le Maitre d'oeuvre précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre.
Le Maitre d'oeuvre établit un descrpitif des ouvrages pour chaque corps d’état :
s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux.Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/50 (2cm/mètre) avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées.
Le Maitre d'oeuvre établit un coût prévisionnel détaillé des travaux, dans la limite d'un taux de tolérance de 3 % en monnaie constante et détermine le calendrier prévisible du déroulement de l’opération.
Le projet ne comporte ni les études d'exécution, ni l'établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs qui restent à la charge des entreprises.
7.4 - Assistance pour la passation des contrats de travaux
Dossier de consultation des entreprises
Le maître d'ouvrage examine avec le Maitre d'oeuvre les modalités de réalisation de l'ouvrage et choisit le mode de dévolution des marchés de travaux suivant :
Par corps d'état séparés Par groupement d'entreprises
Le maître d’ouvrage dresse, avec l’aide du Maitre d'oeuvre, la liste des entreprises à consulter.
Le Maitre d'oeuvre rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres.
Le Maitre d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage pour l'établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier d'appel d'offres : règlement de la consultation, cahier des clauses administratives particulières (CCAP), projet de marché ou d'acte d'engagement, liste des documents contractuels avec leur ordre de priorité, etc.
Le maître d'ouvrage approuve le dossier de consultation et le fournit aux entreprises consultées.
Mise au point des contrats de travaux
Le Maitre d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, procède à leur analyse comparative, établit son rapport, propose au maître d'ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux.
Le maître d'ouvrage et l’entrepreneur retenu par lui signent les pièces du marché et les éventuels avenants.
En cas de consultation infructueuse, le maître d'ouvrage peut demander au Maitre d'oeuvre d'adapter ses études sans rémunération supplémentaire.
Le maître d'ouvrage convient avec le Maitre d'oeuvre de la date d'ouverture du chantier, signe et transmet à l’autorité compétente la Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier.
7.5 - Visa
Les études d'exécution étant intégralement réalisées par les entreprises, le Maitre d'oeuvre en examine la conformité au projet de conception générale qu’il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées.
La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.
7.6 - Direction de l'exécution des contrats de travaux
Le maître d'ouvrage signe l'ordre de service ordonnant l'ouverture du chantier. Il signe également les éventuels avenants aux marchés de travaux.
Le Maitre d'oeuvre rédige et signe les ordres de service pour l'exécution des travaux des différents corps d'état. Il organise et dirige les réunions de chantier et en établis les comptes rendus (matérialisés par courriel ), qu'il diffuse à tous les intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l'entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un élai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde.
Le maître d'ouvrage formule, sous huitaine, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler l’entrepreneur dans le respect des conditions du marché, et à informer le Maitre d'oeuvre de tout versement qu’il effectue. Il s'interdit de donner directement des ordres à l'entrepreneur ou de lui imposer des choix de techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les conséquences éventuellement dommageables de son immixtion.
autre :
Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier du Maitre d'œuvre et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître d'ouvrage.
7.7 - Coordination inter entreprises
Le Maitre d'Oeuvre assure la coordination inter entreprises du chantier.
7.8 - Assistance aux opérations de réception
Lorsque l'ouvrage est en état d'être réceptionné, la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente. Elle est prononcée par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserve, et constitue le point de départ des délais des garanties légales.
Le Maitre d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux : il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, il rédige les procès-verbaux et établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d'ouvrage au cours de la réception. Le maître d'ouvrage signe les procès-verbaux.
Postérieurement à la réception, le Maitre d'oeuvre suit le déroulement des reprises liées aux éventuelles réserves formulées
à la réception et constate, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d'ouvrage
Conformément à l’article1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure du maître d'ouvrage restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Après la réception, qu’elle soit formelle ou tacite, le maître d’ouvrage transmet la déclaration d’achèvement des travaux à la mairie.
8 CONTENU DE LA MISSION ET REMUNERATION
8.1 - Contenu et rémunération
Pour la mission qui lui est confiée, le Maitre d'oeuvre est rémunéré, exclusivement par le maître d'ouvrage, sous la forme d'honoraires qui sont fonction du contenu du programme, de l'étendue de la mission et de la complexité de l'opération.
Le montant de la rémumération sur la base d'une mission compléte est forfaitaire soit : HT
€TTC €TTC €TTC
Rémunération due par le
maître d'ouvrage
€HT €HT €HT du forfait
% du forfait de rémumération 100 % 65 % 45 % du forfait
Assistance pour la passation des contrats de
travaux 5 % du forfait
Direction de l'exécution des contrats de travaux
(visa inclus) 35 % du forfait
Assistance aux opérations de réception 5 %
Projet de conception générale du forfait 25 %
Permis de construire
Avant-Projet et Elaboration du dossier de
permis de construire 35 % d u f o r f a i t 40 % du forfait du forfait
Elément de mission Mission complète Mission partielle Mission partielle
jusqu'au dossier projet
Echelonnement des paiements :
Pour une mission complète, un acompte de 50% des phases avant-projet, PCG et passation des contrats de travaux sera réglé à la signature du présent contrat.
- Les 50% restant des phases avant-projet, PCG et passation des contrats de travaux seront réglé au dépôt du permis de construire
- Les honoraires relatifs à la phase "Direction de l'exécution des contrats de travaux" sont réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier.
Pour une mission partielle jusqu'au "dossier projet", un acompte de 30 % sera réglé à la signature du présent contrat.
- 50 % des honoraires au dépôt du permis de construire.
- 20 % des honoraires restant à la fin de dossier projet de conception générale.
Pour une mission partielle "permis de construire", un acompte de 50% sera réglé à la signature du présent contrat.
- 50 % des honoraires restant au dépôt du dossier de permis de construire.
.
Délais de paiement : Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues au Maître d'oeuvre pour l' exercice de sa mission dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus au taux légal majoré, sans mise en demeure préalable.
8.2 - Délais d'exécution et délais d'approbation
ELEMENTS DE MISSION Délai d'exécution des prestations
(semaines)
Délai d'approbation par le maître d'ouvrage (semaines)
Avant-Projet
Dossier de demande de Permis de construire
Projet de Conception Générale
Dossier de consultation des entreprises
8.3 - Achèvement de la mission
La mission du Maitre d'oeuvre prend fin soit à l'issue des opérations de réception soit à la levée des réserves formulées au cours de la réception.
MODIFICATION DU CONTRAT - PRESTATIONS OU CHARGES SUPPLEMENTAIRES
Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandées par le maître d'ouvrage donnent lieu à l' établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction. En particulier, le dépassement de la durée de l'exécution des travaux du fait de l' entrepreneur donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires pour permettre au Maitre d'oeuvre de prolonger son temps de présence sur le chantier. Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par le Maitre d'oeuvre que le montant de ces honoraires supplémentaires peut
être déduit du marché de l'entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP de ce marché. Si le maître d'ouvrage ou si des circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes extérieurs dont l'intervention n'est pas incluse dans le présent contrat, les dépenses y afférentes ne sont pas à la charge du Maitre d'oeuvre.
20%
45 %
Etant entendu que le Maître d'ouvrage verse au Maître d'oeuvre, en plus des honoraires, la TVA au taux en vigueur.
10 PROPRIETE INTELLECTUELLE
La propriété du Maitre d'oeuvre sur ses oeuvres trouve son fondement dans les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Le Maitre d'oeuvre jouit, entant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Le maître d'ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat.
Lorsque le maître d'ouvrage poursuit, sans le concours du Maitre d'oeuvre, auteur de l'oeuvre, la réalisation de l'opération, objet du présent contrat, il doit respecter son droit moral et lui donner les moyens de s'assurer du respect de son oeuvre.
11 INDISPONIBILITE DU MAITRE D'OEUVRE
Si, par suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre cause sérieuse, le Maitre d'oeuvre est dans l'impossibilité d'achever sa mission, son remplaçant est proposé au maître d'ouvrage par lui-même ou par ses ayants droit.
12 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER
Les dispositions suivantes s’appliquent notamment aux dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou ’entretien d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque ces dépenses dépassent un montant fixé par décret à 21 500 euros (art. L. 312-2 du code de la consommation). Les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, en sont exclus (art.L.312-3du Code de la consommation).
Le maître d’ouvrage envisage-t-il de recourir à un ou plusieurs prêts pour financer en tout ou partie l’opération :
OUI NON
Si la réponse est NON : le maître d’ouvrage doit recopier de sa main, en toutes lettres, la mention suivante :
« Je soussigné,............. (Nom et Prénom), maître d'ouvrage, déclare ne pas demander de prêt pour la
réalisation de cette opération et reconnaît avoir été informé des conséquences de ma renonciation et notamment du fait que, si je recourais néanmoins à un prêt, je ne pourrais me prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au crédit immobilier » (art. L. 312-17 du Code de la consommation).
Montant total TTC à financer à l'aide de prêts :
RESILIATION
Le présent contrat est résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du présent contrat.
13.1 - Résiliation sur initiative du maître d'ouvrage
En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du Maitre d'oeuvre, ce dernier a droit au paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8.1 du présent contrat et d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif du Maitre d'oeuvre, l’indemnité de résiliation de 20% n’est pas due.
13.2 - Résiliation sur initiative du Maitre d'oeuvre
La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative du Maitre d'oeuvre que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :
la perte de la confiance manifestée par le maître d'ouvrage
l'impossibilité pour le Maitre d'oeuvre de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires
le choix imposé par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage
la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.
En cas de résiliation sur initiative du Maitre d'oeuvre, celui-ci a droit au paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article 8.1 du présent contrat. De plus, lorsque la résiliation est justifiée par le comportement fautif du maître d’ouvrage, le Maitre d'oeuvre a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
LITIGES
En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir un mediateur, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parties conviennent des dispositions particulières ci-après :
Fait à Le
Le Maitre d'oeuvre (lu et approuvé, cachet et signature) Le maître d'ouvrage (lu et approuvé, signat
